承包建筑工程因發(fā)包人原因停工,承包人可以要求賠償嗎?
發(fā)布時(shí)間:
2022-08-05

  在建設(shè)項(xiàng)目中,雙方需要履行各自的義務(wù)。如果承包商停止工作,將帶來一定的損失。有時(shí),由于雇主的原因,施工工程因雇主的原因而停止。承包商能否要求賠償?


  承包建筑工程因發(fā)包人原因停工,承包人可以要求賠償嗎?


  發(fā)包人延遲支付進(jìn)度款.當(dāng)工程發(fā)生變更或原材料未及時(shí)提供時(shí),很容易導(dǎo)致建設(shè)工程停工。一旦承包商不得不停止工作,它將不可避免地遭受損失。在這種情況下,承包商應(yīng)及時(shí)向業(yè)主提出索賠,并積極提出索賠。


  實(shí)際上,由于發(fā)包人的原因?qū)е鹿こ掏9さ那闆r很多,常見的主要有以下幾種情況:


  1.發(fā)包人未按合同約定的時(shí)間提供原材料.設(shè)備.工地,導(dǎo)致工程停工。


  2.發(fā)包人未按約定時(shí)間支付工程預(yù)付款.進(jìn)度款導(dǎo)致工程停工。


  3.發(fā)包人未按合同約定提供技術(shù)資料.或不及時(shí)進(jìn)行技術(shù)交底導(dǎo)致工程停工。


  4.發(fā)包人未能及時(shí)檢查隱蔽工程.中間結(jié)構(gòu)驗(yàn)收不及時(shí)導(dǎo)致下一步工程無法施工,導(dǎo)致工程停工。


  對于建筑工程承包人來說,一旦因發(fā)包人原因不得不停工,可以要求發(fā)包人承擔(dān)違約責(zé)任,賠償相應(yīng)的損失。


  通常有幾種情況可以要求賠償:


  1.建筑工程合同規(guī)定了停工責(zé)任,承包人可以按照約定,向發(fā)包人承擔(dān)違約責(zé)任,如支付違約金。


  2.如果合同沒有約定或者約定不明確,承包人可以依法索賠。


  根據(jù)《合同法》和相關(guān)司法解釋的規(guī)定,由于發(fā)包人的原因,項(xiàng)目中途停止.延期建設(shè)的,發(fā)包人應(yīng)當(dāng)采取措施彌補(bǔ)或者減少損失,賠償承包人因停工造成的損失.窩工.倒運(yùn).機(jī)械設(shè)備搬遷.材料及構(gòu)件積壓等損失及實(shí)際費(fèi)用。


  3.如果雙方未能就賠償事宜進(jìn)行協(xié)商,承包人可以收集證據(jù),委托建筑工程律師通過法院訴訟追償。


  事實(shí)上,對于雙方來說,最好的解決的解決辦法就是協(xié)商,成本低,成本低.它工作得很快。如果承包商與業(yè)主談判,發(fā)現(xiàn)沒有談判誠意,甚至拖延,建議盡快咨詢專業(yè)建筑工程律師,并積極采取法律措施要求賠償。


  《民法典》第五百八十五條當(dāng)事人可以約定,一方違約時(shí),應(yīng)當(dāng)根據(jù)違約情況向另一方支付一定數(shù)額的違約金,或者約定因違約造成的損失賠償金額的計(jì)算方法。


  約定的違約金低于損失的,人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)可以根據(jù)當(dāng)事人的要求增加違約金;約定的違約金過高的,人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)可以根據(jù)當(dāng)事人的要求適當(dāng)減少。


  逾期履行約定違約金的,違約方支付違約金后,還應(yīng)當(dāng)履行債務(wù)。


  以上是為您編制的內(nèi)容。如果施工工程因業(yè)主原因停工,承包人可以要求賠償。具體賠償金額需要根據(jù)承包人的實(shí)際情況確定,人民法院需要根據(jù)事實(shí)和法律作出判決。有關(guān)更多問題,請咨詢我們的律師。